1.項目概況與招標范圍
1.1項目名稱:雞西市公共停車場充電樁建設項目 1.2項目編號:0222GC20250434,HTCL-ZB-255108 1.3建設內(nèi)容:充電樁設備安裝(含160KW直流一體式充電樁安裝11臺、480KW直流充電樁主機安裝33臺 、雙槍落地終端安裝91臺 、雙槍落地一體機32臺)、視頻監(jiān)控 、路燈、雨棚 、限位器、線纜部分及電纜井等。 1.4質(zhì)量標準:符合現(xiàn)行國家、行業(yè)及地方工程施工質(zhì)量驗收標準以及相關專業(yè)驗收規(guī)范的合格標準。 1.5建設工期:60天,計劃開工日期2025年10月10日,計劃竣工日期2025年12月09日。(注:上述開、竣工日期僅作為編制投標文件的統(tǒng)一標準,實際開、竣工日期按建設工程施工合同相關條款規(guī)定執(zhí)行) 1.6建設 2.2 投標人擬派的項目經(jīng)理須具有機電工程專業(yè)貳級或貳級以上注冊建造師執(zhí)業(yè)資格,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格B證,證企相符且未擔任其他在施建設工程項目的項目經(jīng)理。提供2025年4月至投標截止期期間任意連續(xù)三個月本企業(yè)為其繳納養(yǎng)老保險的證明材料。 2.3其他人員要求:本項目至少配備技術負責人、施工員、質(zhì)量員、安全員各一名。 2.4投標人、其法定代表人及其擬委任的項目經(jīng)理近三年如有行賄犯罪行為(近三年是2022年1月1日至今,本次招標所稱“行賄犯罪行為”是指各級人民法院判決書中(以中國裁判文書網(wǎng)公布的為準)有判決投標人或其法定代表人或擬委任的項目經(jīng)理犯行賄罪的情形),其投標將被否決。 2.5投標人、其法定代表人及其擬委任的項目經(jīng)理如被最高人民法院在"信用中國"網(wǎng)站 中列入失信被執(zhí)行人名單,對屬于失信被執(zhí)行人的投標人,其投標將被否決。 2.6與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加投標;單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得同時參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。 2.7本項目不接受聯(lián)合體投標。3.
未在中國電力招標采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區(qū)根據(jù)招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網(wǎng)
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術服務費后,查看項目業(yè)主,招標公告并下載資格預審范圍,資質(zhì)要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內(nèi)容為準,以招標業(yè)主的解答為準本。
編輯:365trade